【導(dǎo)語】包工包料勞務(wù)合同怎么寫才規(guī)范？本文根據(jù)受用戶歡迎程度整理了4篇優(yōu)質(zhì)的包工包料勞務(wù)合同范文，都是標(biāo)準(zhǔn)的書寫參考模板，便于您一一對比，找到符合自己需求的范本。以下是4篇包工包料勞務(wù)合同范文，希望您能喜歡。
【第1篇】建筑工地勞務(wù)承包合同(包工包料)
甲方(發(fā)包方)：___________________________
乙方(承包方)：___________________________
根據(jù)《中華人民共和國勞動民法典》、《中華人民共和國民法通則》，結(jié)合本工程的具體情況，本著自愿、公平、互利、誠信遵守合同的原則，甲方愿意將座落在松木塘廣幢辦公樓工程承包給乙方。經(jīng)雙方共同協(xié)商，特簽訂本合同，并達成以下一致條款：
一、承包方式
甲方以包工包設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料形式包給乙方。
二、承包單價
按實際建筑面積計算每平米不論工料上漲下跌均以此價為準(zhǔn)。
三、承包內(nèi)容
本工程具體內(nèi)容______________________________。
1、基礎(chǔ)土方開挖回填，鑿樁頭、施工圖所有的土建工程及內(nèi)粉外貼、柱墻植筋、焊接、排水溝、散水、室內(nèi)地面、養(yǎng)護、化糞池、外排水溝及零散用工所有工費。
2、工程所需大型機械設(shè)備(包檢測費用)、工具、用具、水管等。
3、工程所需架樹、架板、模板、方料、頂樹、安全網(wǎng)、鐵絲.com、馬釘、釘子、扎絲、切割片、工地用電的電線、電纜、食堂炊事用具、職工住宿用具、炊事員工資等藍圖內(nèi)所有工程內(nèi)容所需費用均由乙方負責(zé)。
4、按圖施工，搭設(shè)周圍的防護、攪拌機安全棚、人行安全通道及樓梯間安全防護。電梯井內(nèi)每二層做硬防護，按安全施工規(guī)范搭設(shè)該工程洞口周邊的一切安全防護設(shè)施，木工制模、鋼筋加工工棚。
四、付款方式
完成主體一層付總價的____%，以后每完成一層按總價的____%付，主體完成付總價的____%。內(nèi)外裝飾工程，內(nèi)外墻粉刷工程完成按總價的____%各層均付，工程完成付到總價的____%，竣工驗收合格預(yù)留質(zhì)量保證金____%，其余結(jié)算一個月付清余款，質(zhì)保金時間為一年。
五、工期要求及質(zhì)量要求
本工程自簽訂合同之日起天必須全部竣工驗收，時間為――天，不得拖延，乙方自開工之日起，必須精心組織，服從甲方施工人員及管理人員管理，乙方必須按圖施工，如出現(xiàn)質(zhì)量問題造成的一切返工工資及材料由乙方負責(zé)，在施工過程中，不得浪費甲方任何材料，浪費材料照價賠償。各班組負責(zé)人必須駐守工地，有事必須請假，如未請假或請假未獲批準(zhǔn)而不在工地，則每次罰款200元/天。
六、工程管理及安全
l、目標(biāo)：杜絕工傷事故發(fā)生。
2、具體要求及措施：
①、嚴(yán)格按照安全規(guī)范要求施工，定時組織班組人員學(xué)習(xí)安全規(guī)范及安全常識，增強班組人員安全生產(chǎn)意識。
②、不得亂動機電、臨時用電線路及腳手架，凡拆動腳手架未與項目部聯(lián)系，違者罰款________元。
③、安全“三寶”根據(jù)實際情況使用，安全帽必須戴好(施工現(xiàn)場不戴安全帽者每人每次罰款____元，班長不戴安全帽罰____元/次)。
④、嚴(yán)禁乘坐提升機，每發(fā)現(xiàn)一次罰款班長____元。
⑤、嚴(yán)禁酒后上班，違者每人每次罰款____元，并當(dāng)時退場休息離開施工現(xiàn)場;嚴(yán)禁穿拖鞋、硬底鞋、打赤腳上班作業(yè)，違者每人每次罰款____元。
⑥、嚴(yán)禁在架子上堆放材料，如發(fā)現(xiàn)上述情況，經(jīng)甲方指出后仍不及時整改，罰款________元/次。
⑦、如因乙方不按安全操作規(guī)程施工而造成安全事故，在____元內(nèi)的經(jīng)濟損失由乙方負責(zé)，超過________元的經(jīng)濟損失由甲乙雙方再協(xié)商處理。
如乙方中途停工，停工超過____日之內(nèi)，甲方有權(quán)另請施工隊進場，造成損失由乙方全部承擔(dān)并負責(zé)全額賠償。
七、違約責(zé)任
1、甲方原因造成停工，甲方承擔(dān)乙方實際損失。
2、本合同一經(jīng)雙方簽字，即代表合同生效。雙方需自
覺遵守，不得違約。若甲方違約，賠償乙方在施工期間的一切經(jīng)濟損失，若乙方違約，甲方有權(quán)終止合同，所造成的損失由乙方自負。
其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
本合同自雙方簽字生效，具有法律效力，一式兩份，雙方各執(zhí)一份，完工結(jié)算后自動失效。
甲方(簽章)：________________乙方(簽章)：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
【第2篇】包工包料勞務(wù)合同起訴狀
原告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________
聯(lián)系電話：_________________
被告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________
聯(lián)系電話：_________________
訴訟請求：_________________
一、請求判令被告支付給原告貨款_____________元;
二、請求判令被告支付逾期付款違約金_______________元;
三、請求判令被告承擔(dān)本案的全部訴訟費用。
事實與理由
原告與被告有生意往來,______年______月______日,原告供貨給被告,被告從原告處購得______元貨物,根據(jù)合同約定,付款時間是______年______月______日,被告承諾收到貨后付款,原告按約定供貨后,被告沒有按承諾付款給原告,給原告的生產(chǎn)經(jīng)營帶來嚴(yán)重困難。截止______年______月______日原被告雙方對賬確認(rèn)被告欠原告貨款共計_______________元,原告為了資金周轉(zhuǎn)需要,多次催告被告負責(zé)人償還所欠貨款,但被告至今未還,原告認(rèn)為,被告的行為已侵犯了原告的合法權(quán)益,為了維護原告的合法權(quán)益,根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定,特向貴院提起訴訟
此致
________________人民法院
具狀人：________________
__________年__________月__________日
【第3篇】木工勞務(wù)分包包工包料合同
甲方:_________________身份證:_________________
乙方:_________________身份證:_________________
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方將所承接華洋財富大廈工程,部分木工工程分發(fā)包乙方施工。為明確雙方各自的責(zé)任和義務(wù),在自愿平等,互惠互利,自負盈虧的原則基礎(chǔ)上,確保施工質(zhì)量,就濃縮施工進度,確保安全生產(chǎn),雙方達成如下協(xié)議:
一、工程概況:_________________
二、責(zé)任和義務(wù)
1、該工程,主體質(zhì)量必須達到省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),該工程按模板實際接確面積計算。
2、在施工過程中,因質(zhì)量問題整改不及時,被政府主管部門,監(jiān)理公司建設(shè)方及甲方發(fā)出:_________________整改通知書或通報批評責(zé)令整改是,每次罰500-1000元,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故,并予以返工,一切損失費用由乙方承擔(dān)。
3、如乙方在施工管理混亂質(zhì)量或安全事故頻出,已不能勝任該工程的施工任務(wù),甲方可以辭退,如乙方在施工中途未經(jīng)甲方同意,自行停工,甲方可拒絕結(jié)算工資,由此造成的所有損失由乙方承擔(dān)。
三、安全
經(jīng)甲方考核,在合同履行期內(nèi),乙方必須嚴(yán)格按照協(xié)議內(nèi)容及時按照操作規(guī)程施工,如發(fā)生安全事故,甲方積極配合,因事故造成的損失,分清責(zé)任后由責(zé)任方承擔(dān)。
四、工程款的結(jié)算及支付方式
地下一層結(jié)束后,兩星期內(nèi)付工程量的50%如在非標(biāo)層結(jié)束后,有部分人員要撤場的,結(jié)清工資生活費甲方按月支付乙方工人,每月1000元。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
【第4篇】南京市建筑工地勞務(wù)承包合同(包工包料)
甲方(發(fā)包方)：___________________________
乙方(承包方)：___________________________
根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國民法典》，結(jié)合本工程的具體情況，本著自愿、公平、互利、誠信遵守合同的原則，甲方愿意將座落在松木塘廣幢辦公樓工程承包給乙方。經(jīng)雙方共同協(xié)商，特簽訂本合同，并達成以下一致條款：
一、承包方式
甲方以包工包設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料形式包給乙方。
二、承包單價
按實際建筑面積計算每平米不論工料上漲下跌均以此價為準(zhǔn)。
三、承包內(nèi)容
本工程具體內(nèi)容______________________________。
1、基礎(chǔ)土方開挖回填，鑿樁頭、施工圖所有的土建工程及內(nèi)粉外貼、柱墻植筋、焊接、排水溝、散水、室內(nèi)地面、養(yǎng)護、化糞池、外排水溝及零散用工所有工費。
2、工程所需大型機械設(shè)備(包檢測費用)、工具、用具、水管等。
3、工程所需架樹、架板、模板、方料、頂樹、安全網(wǎng)、鐵絲、馬釘、釘子、扎絲、切割片、工地用電的電線、電纜、食堂炊事用具、職工住宿用具、炊事員工資等藍圖內(nèi)所有工程內(nèi)容所需費用均由乙方負責(zé)。
4、按圖施工，搭設(shè)周圍的防護、攪拌機安全棚、人行安全通道及樓梯間安全防護。電梯井內(nèi)每二層做硬防護，按安全施工規(guī)范搭設(shè)該工程洞口周邊的一切安全防護設(shè)施，木工制模、鋼筋加工工棚。
四、付款方式
完成主體一層付總價的____%，以后每完成一層按總價的____%付，主體完成付總價的____%。內(nèi)外裝飾工程，內(nèi)外墻粉刷工程完成按總價的____%各層均付，工程完成付到總價的____%，竣工驗收合格預(yù)留質(zhì)量保證金____%，其余結(jié)算一個月付清余款，質(zhì)保金時間為一年。
五、工期要求及質(zhì)量要求
本工程自簽訂合同之日起天必須全部竣工驗收，時間為――天，不得拖延，乙方自開工之日起，必須精心組織，服從甲方施工人員及管理人員管理，乙方必須按圖施工，如出現(xiàn)質(zhì)量問題造成的一切返工工資及材料由乙方負責(zé)，在施工過程中，不得浪費甲方任何材料，浪費材料照價賠償。各班組負責(zé)人必須駐守工地，有事必須請假，如未請假或請假未獲批準(zhǔn)而不在工地，則每次罰款200元/天。
六、工程管理及安全
l、目標(biāo)：杜絕工傷事故發(fā)生。
2、具體要求及措施：
①、嚴(yán)格按照安全規(guī)范要求施工，定時組織班組人員學(xué)習(xí)安全規(guī)范及安全常識，增強班組人員安全生產(chǎn)意識。
②、不得亂動機電、臨時用電線路及腳手架，凡拆動腳手架未與項目部聯(lián)系，違者罰款________元。
③、安全“三寶”根據(jù)實際情況使用，安全帽必須戴好(施工現(xiàn)場不戴安全帽者每人每次罰款____元，班長不戴安全帽罰____元/次)。
④、嚴(yán)禁乘坐提升機，每發(fā)現(xiàn)一次罰款班長____元。
⑤、嚴(yán)禁酒后上班，違者每人每次罰款____元，并當(dāng)時退場休息離開施工現(xiàn)場;嚴(yán)禁穿拖鞋、硬底鞋、打赤腳上班作業(yè)，違者每人每次罰款____元。
⑥、嚴(yán)禁在架子上堆放材料，如發(fā)現(xiàn)上述情況，經(jīng)甲方指出后仍不及時整改，罰款________元/次。
⑦、如因乙方不按安全操作規(guī)程施工而造成安全事故，在____元內(nèi)的經(jīng)濟損失由乙方負責(zé)，超過________元的經(jīng)濟損失由甲乙雙方再協(xié)商處理。
如乙方中途停工，停工超過____日之內(nèi)，甲方有權(quán)另請施工隊進場，造成損失由乙方全部承擔(dān)并負責(zé)全額賠償。
七、違約責(zé)任
1、甲方原因造成停工，甲方承擔(dān)乙方實際損失。
2、本合同一經(jīng)雙方簽字，即代表合同生效。雙方需自
覺遵守，不得違約。若甲方違約，賠償乙方在施工期間的一切經(jīng)濟損失，若乙方違約，甲方有權(quán)終止合同，所造成的損失由乙方自負。
其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
本合同自雙方簽字生效，具有法律效力，一式兩份，雙方各執(zhí)一份，完工結(jié)算后自動失效。
甲方(簽章)：________________乙方(簽章)：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
