機(jī)電工程施工合同（6份范本）

發(fā)布時(shí)間：2024-11-12 查看人數(shù)：51

【導(dǎo)語(yǔ)】機(jī)電工程施工合同怎么寫才規(guī)范？本文根據(jù)受用戶歡迎程度整理了6篇優(yōu)質(zhì)的機(jī)電工程施工合同范文，都是標(biāo)準(zhǔn)的書寫參考模板，便于您一一對(duì)比，找到符合自己需求的范本。以下是6篇機(jī)電工程施工合同范文，希望您能喜歡。

目錄
第1篇機(jī)電工程施工設(shè)備安裝合約第2篇機(jī)電工程施工設(shè)備安裝合同第3篇機(jī)電工程施工合同書第4篇機(jī)電工程施工設(shè)備安裝合約書第5篇機(jī)電工程施工合同第6篇建設(shè)機(jī)電工程施工合同

機(jī)電工程施工合同

【第1篇】機(jī)電工程施工設(shè)備安裝合約

甲方：______________法定代表人：_________________

乙方：_________________甲方因業(yè)務(wù)需要，由乙方安裝部分產(chǎn)品，雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議書：

一、安裝的項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)：_________________

二、安裝的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和安裝報(bào)酬：名稱：_________________規(guī)格：_________________型號(hào)：_________________數(shù)量：_________________安裝：_________________合計(jì)_________________

三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

四、安裝的質(zhì)量要求：_________________

五、安裝的安全責(zé)任：乙方確保規(guī)范、安全地完成上述安裝內(nèi)容，安裝過(guò)程中如發(fā)生人身、財(cái)產(chǎn)的損害事故的，乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任或者損失，與甲方無(wú)關(guān);

六、安裝報(bào)酬的結(jié)算支付時(shí)間：_________________

七、違約責(zé)任：乙方每逾期一天，支付違約金________元;甲方逾期付款的，按照每日萬(wàn)分之二點(diǎn)一賠償利息損失;

八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時(shí)交由_______________縣人民法院裁判。

九、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。

甲方：______________乙方：_________________

________年________月________日

【第2篇】機(jī)電工程施工設(shè)備安裝合同

2023機(jī)電工程施工設(shè)備安裝甲方：______________廠

法定代表人：_________________廠長(zhǎng)

乙方：_________________

甲方因業(yè)務(wù)需要，由乙方安裝部分產(chǎn)品，雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議書：

一、安裝的項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)：_________________

三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

四、安裝的質(zhì)量要求：_________________

六、安裝報(bào)酬的結(jié)算支付時(shí)間：_________________

七、違約責(zé)任：乙方每逾期一天，支付違約金________元;甲方逾期付款的，按照每日萬(wàn)分之二點(diǎn)一賠償利息損失;

八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時(shí)交由_______________縣人民法院裁判。

九、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。

甲方：______________廠乙方：_________________

【第3篇】機(jī)電工程施工合同書

發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：_____________________

承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：_____________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)民法典》，《中華人民共和國(guó)建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。

一、工程概況

(一)工程名稱：_____________________

(二)工程地點(diǎn)：_____________________

二、工程承包范圍

___________________________________

安全維護(hù)及整改

三、合同工期_______天

四、工程造價(jià)

工程造價(jià)為：______________元整

五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)

5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范。

5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

六、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

七、工程計(jì)價(jià)

7.1本工程計(jì)算編制原則：按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(_______，《_______省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》(省人民政府令第_______號(hào))，《_______省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、_______《_______省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。

7.2人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)文件綜合工資單價(jià)計(jì)取，材料價(jià)格按照施工同期《_______建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià)，信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。

7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

八、工期

有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn))，一次停水、停電_______小時(shí)以上。

8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。

8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

九、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的_______%.

9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的_______%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的_______%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題_______天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。

十、違約責(zé)任

10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒(méi)有約定的，案民法典及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

10.2因違約方違約造成對(duì)方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

十一、安全生產(chǎn)和文明施工

認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。

十二、爭(zhēng)議的解決

本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

十三、其他

乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方：______________________乙方：______________________

代表人：___________________代表人：_____________________

【第4篇】機(jī)電工程施工設(shè)備安裝合約書

甲方：______________法定代表人：_________________

廠長(zhǎng)乙方：_________________

甲方因業(yè)務(wù)需要，由乙方安裝部分產(chǎn)品，雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議書：

一、安裝的項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)：_________________

三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

四、安裝的質(zhì)量要求：_________________

六、安裝報(bào)酬的結(jié)算支付時(shí)間：_________________

七、違約責(zé)任：乙方每逾期一天，支付違約金________元;甲方逾期付款的，按照每日萬(wàn)分之二點(diǎn)一賠償利息損失

八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時(shí)交由_______________縣人民法院裁判。

九、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。

甲方：______________乙方：_________________

________年________月________日

【第5篇】機(jī)電工程施工合同

發(fā)包方(以下稱甲方)：_________________________

承包方(以下稱乙方)：_________________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

第一條、工程項(xiàng)目

一、工程名稱：_____安裝工程

二、工程地點(diǎn)：_____

三、承包方式：包工、包機(jī)械、包安全

第二條、工程期限

合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____天

第三條、工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式

本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組_____元/組(一組_____塊電池板)。

1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。

3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_____安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。

4、費(fèi)用支付，施工結(jié)束后，甲方_____日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用.

第四條、甲乙方責(zé)任

1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場(chǎng)。

2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于_____cm。

3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。

4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場(chǎng)零事故。

5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生破損，乙方需無(wú)條、件進(jìn)行維修。

第五條、安全施工

乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。

第六條、獎(jiǎng)懲責(zé)任

1、如_____月_____日前安裝達(dá)到_____光伏板安裝，則按_____元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。

2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的_____%向守約方支付違約金。

第七條、糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無(wú)法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第八條、附則

本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，自雙方代表簽字。

甲方：______________________乙方：______________________

代表人：___________________代表人：_____________________

電話：______________________電話：______________________

日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

【第6篇】建設(shè)機(jī)電工程施工合同

甲方：乙方：

地址：地址：

郵編：郵編：

電話：電話：

法定代表人(委托代理人)：

開戶行：開戶行：

賬戶：賬戶：

甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條工程名稱 (指分包部分之間工程名稱)

第二條工程地點(diǎn) 。

第三條工程范圍。

第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 可依照工程施工詳圖、施工說(shuō)明書及《安裝工程施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》列出)。

第五條承包人 (如按預(yù)算實(shí)行包工包料，屬于總承包人及發(fā)包人負(fù)責(zé)供應(yīng)之材料，分包人應(yīng)將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、技術(shù)要求等用附表詳細(xì)注明)。

第六條工程總價(jià) 本工程包價(jià)計(jì)人民幣元整。

第七條工程包價(jià) 本工程包價(jià)計(jì)人民幣元整(本工程全部總造價(jià)減去發(fā)包人及總承包人供應(yīng)材料總值)。

第八條付款辦法

第九條工程期限按本合同第三條的工程范圍自年月日開工至年月日止全部完工。

第十條中間開工本工程范圍內(nèi)的工程，自年月日開工于年月日完成交工。第十一條雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法。

第十二條關(guān)于工程保密辦法。

第十三條違約責(zé)任。