瀝青路施工合同（5份范本）

【第1篇】瀝青路建筑施工合同

2023瀝青路建筑施工發(fā)包方：________________

承包方：________________

簽約時間：_______

簽約地點：_______

為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。

1、工程名稱：____________

2、建筑面積(工程形式)：____________

3、施工地點：________________

4、工期：

(1)開工：____年__月__日;

(2)竣工：____年__月__日;

(3)合同工期總共歷時____天。

5、承包形式：________

6、工程質(zhì)量標準：________

7、工程價款：共計人民幣____元。

8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元;質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿后支付。

9、質(zhì)保期：____年。

10、雙方的責(zé)任義務(wù)

(1)發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)

①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;

②監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進度;

③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結(jié)算;

2、承包方的責(zé)任義務(wù)

①按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;

②如期完成施工任務(wù);

③接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標準要求;

④負責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護;

⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;

⑥承擔(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費用;

11、其他

(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

(2)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。

二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

建設(shè)工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

第三十五條的規(guī)定：兩個以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。

三、建筑合同合同履行地的理解

所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點，即義務(wù)清償?shù)攸c。

建設(shè)工程設(shè)計合同是雙務(wù)合同，即由發(fā)包人提供設(shè)計工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況，設(shè)計人交付設(shè)計文件，并由發(fā)包人支付設(shè)計費用。建設(shè)工程設(shè)計合同在實際操作中，與建設(shè)工程施工合同有所區(qū)別，有的明確了交付設(shè)計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。

根據(jù)《民法典》的規(guī)定“合同生效后，當事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定”。根據(jù)交易習(xí)慣，建設(shè)工程設(shè)計合同所涉及的履行地點應(yīng)該是發(fā)包人接受圖紙所在地。

發(fā)包方：_________承包方：_________

委托代理人：_________委托代理人：_________

20___年__月__日20___年__月__日

【第2篇】瀝青路面施工合同

2023瀝青路面施工甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，確保瀝青路面優(yōu)質(zhì)、圓滿完成施工任務(wù)，甲乙雙方本著平等互利的原則，共同協(xié)商，達成如下條款，以茲共同遵守。

一、工程承包范圍

按甲方要求，總厚度___cm，穩(wěn)定層上灑透層油其上灑封層碎石，由甲方負責(zé)。___cm厚度交粗式底層，___cm厚重交中粒式中層厚重交細粒式面層及相關(guān)瀝青路面施工項目。

二、工程承包方式和計算方法：

1、本工程按包工包機械設(shè)備的方式承包。

2、本工程承包的綜合單價(不含稅金和保質(zhì)金)為___元/m本工程涉及的一切稅金和費用由甲方負責(zé)繳納。

3、自此合同簽訂后，在施工中增減的工程量，均按上述的綜合單價計算。本工程量暫定為___m2。

4、工程量的計算：按實際攤鋪瀝青砼面積進行結(jié)算。

三、施工要求：

1、乙方嚴格按瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范進行施工。

2、攤鋪機械設(shè)備必須符合現(xiàn)場施工要求。

3、瀝青及其它原材料必須符合設(shè)計要求。

4、杜絕質(zhì)量事故，甲方有權(quán)對質(zhì)量進行抽檢。

四、施工工期：

1、本工程合同工期為期以甲方開工令為準。

2、以下原因可順延工期。

a、影響工期的關(guān)鍵項目，因設(shè)計變更導(dǎo)致工程量增加，工期按比例順延。

b、人力不可抗拒事件的發(fā)生。

五、付款方式：

合同簽訂、設(shè)備進場付總工程造價的___%;底層施工開始付總工程造價的;面層施工開始付總工程造價的___%;

面層施工完畢，甲方組織驗收，如合格付總工程造價的___%;

六、雙方責(zé)任：

1、甲方責(zé)任

a、提供干凈的施工現(xiàn)場。水源、電源、現(xiàn)場提供水

準點、坐標點、保持良好的施工環(huán)境。

b、派一名現(xiàn)場負責(zé)人協(xié)調(diào)業(yè)主、監(jiān)理及有關(guān)方面的關(guān)系。

c、路基塌陷造成瀝青路面開裂不予乙方負責(zé)，路基塌陷造成人員傷亡、車輛損壞、機械損壞由甲方負責(zé)。

d、負責(zé)組織設(shè)計技術(shù)交底。

e、及時按合同約定辦理工程結(jié)算和支付手續(xù)。

f、負責(zé)該工程的竣工驗收。

g、因甲方原因造成的設(shè)備人員工資誤工費用由甲方負責(zé)。

2、乙方責(zé)任

a、嚴格按施工技術(shù)規(guī)范、設(shè)計文件施工。

b、嚴格遵守執(zhí)行工程現(xiàn)場管理規(guī)定。

七、工程質(zhì)量事項：

a、如果因乙方引起的質(zhì)量原因，甲方現(xiàn)場負責(zé)人指出，乙方應(yīng)立即予以修復(fù)，并對乙方的施工質(zhì)量缺陷，保修___個月。

八、違約責(zé)任：

a、工程不準倒手轉(zhuǎn)包，否則甲方有權(quán)單方面終止合同，乙方五條件退場，由此造成的損失，乙方自行負責(zé)。

b、甲方必須確保乙方的工程資金，若由于資金情況

影響乙方施工進度，乙方可以暫時撤場并有權(quán)采取合同措施來維護自己的合法權(quán)益。

九、其它

a、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商，簽訂協(xié)議。

b、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽訂蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)：

代表：

電話：

時間：

乙方(蓋章)

代表：

電話：

【第3篇】瀝青路面施工合同范本

甲方：

乙方：

為了很好地維護甲乙雙方的共同利益，甲方將所施工路段瀝青混凝土路面工程承包給乙方施工，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成如下協(xié)議，望甲乙雙方共同遵守。

一、承包方式

本項目實行包工包料的形式。

施工范圍

施工位置及長度按甲方指定位置進行施工。施工完畢后按實際攤鋪面積進行結(jié)算。

二、單價及付款方式：

1、單價：

瀝青混凝土鋪筑厚度4～5cm，中粒式

按每平方米60元進行工程量結(jié)算，

2、付款方式：

甲方預(yù)付瀝青款叁拾萬元整(300000.00元)給乙方，工程完工后，剩余尾款甲方一周內(nèi)一次性付清。

三、質(zhì)量要求

1、乙方按照合同協(xié)議要求保證瀝青混凝土鋪筑厚度，如因瀝青面層翻砂等原因造成返工或維修費用由乙方自行承擔(dān)。

2、若因甲方路基填方壓實度及填料問題造成瀝青面層下沉及網(wǎng)裂，造成損失由甲方承擔(dān)，乙方不負任何責(zé)任。

四、違約責(zé)任

工程完工，若甲方不按照合同協(xié)議要求及時支付工程尾款，超過合同規(guī)定日期，則視為違約，違約金按每日500元進行計算。

五、未盡事宜

1、未未盡事宜由甲乙雙方共同協(xié)商解決。

2、本合同協(xié)議書一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。甲乙雙方簽字后生效。

甲方(簽字)：乙方(簽字)：

電話：電話：

年月日

【第4篇】瀝青路面施工安全合同

甲方：________________

乙方：________________

為了切實做好安全生產(chǎn)、文明施工、職業(yè)健康、環(huán)境保護工作，進一步強化安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)、管理和監(jiān)督，確保各項工作的順利進行，保證相關(guān)（責(zé)任）方在我司從事的工作能夠安全、有序進行。根據(jù)國家“安全第一、預(yù)防為主、群防群治”方針、《中華人民共和國 安全生產(chǎn)法 》、《中華人民共和國 職業(yè)病 防治法》、《中華人民共和國 環(huán)境保護法 》、《中華人民共和國 勞動法 》、《中華人民共和國道路交通安全法》和________省、____市有關(guān)法律、 法規(guī) 及____市政建設(shè) 有限責(zé)任公司 《程序文件》對相關(guān)方施加影響管理程序等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本司（部）安全工作實際情況。特簽定本協(xié)議。

一、乙方從事的瀝青車輛運輸工作必須符合其車輛安全運輸?shù)南嚓P(guān)要求，既要充分了解本工作的安全特點和性質(zhì)，又要掌握其危險性質(zhì)和主要危險源。

二、要注重環(huán)境保護和職業(yè)健康工作，盡可能的減少尾氣排放，保障工人的身體健康。

三、乙方必須重視安全工作，在瀝青運輸途中，必須按照國家有關(guān)法律法規(guī)和____市“三創(chuàng)一辦”相關(guān)工作要求進行運輸。

四、乙方在施工現(xiàn)場進行運輸時，應(yīng)注意周邊人員情況，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生。因乙方車輛造成的傷亡事故，其必須承擔(dān)所有直接經(jīng)濟損失。乙方運輸途中發(fā)生的事故，由其自行承擔(dān)。

五、甲方配合乙方在攤鋪過程中的安全警戒工作，乙方在瀝青攤鋪過程中的一切安全事故，由其自行承擔(dān)。

六、本協(xié)議自簽訂之日起生效，于運輸結(jié)束之日時廢止。

七、本協(xié)議未盡事宜，遵照國家有關(guān)法律、法規(guī)處理。

本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方：__________ 代表：__________

____年____月____日

乙方：__________ 代表：__________

____年____月____日

【第5篇】公司瀝青路面施工安全合同

2023公司瀝青路面施工安全甲方：________________

乙方：________________

為了切實做好安全生產(chǎn)、文明施工、職業(yè)健康、環(huán)境保護工作，進一步強化安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)、管理和監(jiān)督，確保各項工作的順利進行，保證相關(guān)(責(zé)任)方在我司從事的工作能夠安全、有序進行。根據(jù)國家“安全第一、預(yù)防為主、群防群治”方針、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國道路交通安全法》和________省、____市有關(guān)法律、法規(guī)及____市政建設(shè)有限責(zé)任公司《程序文件》對相關(guān)方施加影響管理程序等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本司(部)安全工作實際情況。特簽定本協(xié)議。

一、乙方從事的瀝青車輛運輸工作必須符合其車輛安全運輸?shù)南嚓P(guān)要求，既要充分了解本工作的安全特點和性質(zhì)，又要掌握其危險性質(zhì)和主要危險源。

二、要注重環(huán)境保護和職業(yè)健康工作，盡可能的減少尾氣排放，保障工人的身體健康。

三、乙方必須重視安全工作，在瀝青運輸途中，必須按照國家有關(guān)法律法規(guī)和____市“三創(chuàng)一辦”相關(guān)工作要求進行運輸。

四、乙方在施工現(xiàn)場進行運輸時，應(yīng)注意周邊人員情況，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生。因乙方車輛造成的傷亡事故，其必須承擔(dān)所有直接經(jīng)濟損失。乙方運輸途中發(fā)生的事故，由其自行承擔(dān)。

五、甲方配合乙方在攤鋪過程中的安全警戒工作，乙方在瀝青攤鋪過程中的一切安全事故，由其自行承擔(dān)。

六、本協(xié)議自簽訂之日起生效，于運輸結(jié)束之日時廢止。

七、本協(xié)議未盡事宜，遵照國家有關(guān)法律、法規(guī)處理。

本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方：__________代表：__________

____年____月____日

乙方：__________代表：__________