施工工程承攬合同（6份范本）

【第1篇】宜興市施工工程承攬合同

2023宜興市施工工程承攬發(fā)包方：___________________________(以下簡稱甲方)

承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

根據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責(zé)，確保工程順利完工，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《_____》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致，就本工程具體情況，達(dá)成以下條款：

一、工程名稱：_____________________________________

二、工程地點(diǎn)：_____________________________________

三、工程價(jià)款：按圖紙實(shí)際建筑面積50元/o,工程面積________平方米，工程總價(jià)________元

四、工程承包方式及范圍：

1、承包方式：包工不包料

2、承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負(fù)，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負(fù)責(zé)。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補(bǔ)刷。

五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：乙方按照甲方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工，施工過程中甲方逐項(xiàng)驗(yàn)收，確認(rèn)合格，施工完畢驗(yàn)收完畢。

六、工程開竣工日期：________年________月________,竣工日期________年________月________、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

七、付款方式：本工程乙方進(jìn)場甲方支付________元生活費(fèi)，主鋼立完，甲方支付人工費(fèi)總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗(yàn)收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費(fèi)的_____%，在竣工驗(yàn)收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。

八、甲乙雙方責(zé)、權(quán)、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時(shí)足額供應(yīng)，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程，若因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料浪費(fèi)，乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失

九、安全：為保證工程質(zhì)量和施工安全，甲方指派_______為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，乙方指派____________為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強(qiáng)干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負(fù)責(zé)，在施工期間，乙方應(yīng)理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。

十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

甲方(公章)：_________________ 乙方(公章)：________________

法定代表人(簽字)：________________ 法定代表人(簽字)：_________________

________年________月________日 ________年________月________日

【第2篇】施工工程承攬合同

發(fā)包方：___________________________(以下簡稱甲方)

承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

根據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責(zé)，確保工程順利完工，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《_____》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致，就本工程具體情況，達(dá)成以下條款：

一、工程名稱：_____________________________________

二、工程地點(diǎn)：_____________________________________

三、工程價(jià)款：按圖紙實(shí)際建筑面積50元/o,工程面積________平方米，工程總價(jià)________元

四、工程承包方式及范圍：

1、承包方式：包工不包料

2、承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負(fù)，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負(fù)責(zé)。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補(bǔ)刷。

五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：乙方按照甲方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工，施工過程中甲方逐項(xiàng)驗(yàn)收，確認(rèn)合格，施工完畢驗(yàn)收完畢。

六、工程開竣工日期：________年________月________,竣工日期________年________月________、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

七、付款方式：本工程乙方進(jìn)場甲方支付________元生活費(fèi)，主鋼立完，甲方支付人工費(fèi)總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗(yàn)收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費(fèi)的_____%，在竣工驗(yàn)收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。

八、甲乙雙方責(zé)、權(quán)、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時(shí)足額供應(yīng)，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程，若因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料浪費(fèi)，乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失

九、安全：為保證工程質(zhì)量和施工安全，甲方指派_______為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，乙方指派____________為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強(qiáng)干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負(fù)責(zé)，在施工期間，乙方應(yīng)理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。

十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

甲方(公章)：_________________ 乙方(公章)：________________

法定代表人(簽字)：________________ 法定代表人(簽字)：_________________

________年________月________日 ________年________月________日

【第3篇】施工工程承攬合同詳細(xì)

發(fā)包方：___________________________(以下簡稱甲方)

承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

根據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責(zé)，確保工程順利完工，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《_____》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致，就本工程具體情況，達(dá)成以下條款：

一、工程名稱：_____________________________________

二、工程地點(diǎn)：_____________________________________

三、工程價(jià)款：按圖紙實(shí)際建筑面積50元/o,工程面積________平方米，工程總價(jià)________元

四、工程承包方式及范圍：

1、承包方式：包工不包料

2、承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負(fù)，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負(fù)責(zé)。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補(bǔ)刷。

五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：乙方按照甲方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工，施工過程中甲方逐項(xiàng)驗(yàn)收，確認(rèn)合格，施工完畢驗(yàn)收完畢。

六、工程開竣工日期：________年________月________,竣工日期________年________月________、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

七、付款方式：本工程乙方進(jìn)場甲方支付________元生活費(fèi)，主鋼立完，甲方支付人工費(fèi)總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗(yàn)收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費(fèi)的_____%，在竣工驗(yàn)收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。

八、甲乙雙方責(zé)、權(quán)、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時(shí)足額供應(yīng)，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程，若因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料浪費(fèi)，乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失

九、安全：為保證工程質(zhì)量和施工安全，甲方指派_______為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，乙方指派____________為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強(qiáng)干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負(fù)責(zé)，在施工期間，乙方應(yīng)理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。

十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

甲方(公章)：_________________ 乙方(公章)：________________

法定代表人(簽字)：________________ 法定代表人(簽字)：_________________

________年________月________日 ________年________月________日

【第4篇】常熟市施工工程承攬合同

2023常熟市施工工程承攬甲方：(發(fā)包方)________________

乙方：(承包方)________________

附：身份證復(fù)印件電話號碼

本著互相信任的原則，就甲方的工程達(dá)成以下協(xié)議。

第一條工程概況

1、裝修施工地點(diǎn)：___________________________________________

2、工期：________年________月________日至________年________月________日

本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用________元人民幣。

第二條材料供應(yīng)的約定

甲方提供的材料

1、乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

3、乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。

第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

1、乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2、工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收，甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。

第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：

1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。

2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

3、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

5、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。

7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。

8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。

第五條關(guān)于工程價(jià)款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：

工程款付款方式：

1、布管驗(yàn)收合格后支付工錢的________%，水電完工后支付________%，整體竣工驗(yàn)收合格后支付________%

2、乙方承包內(nèi)容：(可以選擇)

1)水電開槽、布線、穿線、埋槽

2)有水電施工過程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場整理裝袋)

3)水電施工的穿墻、打孔、切割

4)開關(guān)面板安裝

5)小五金、馬桶、的安裝

6)后期燈具的安裝

工程結(jié)算方式：

按實(shí)結(jié)算：總價(jià)結(jié)算：________元/平米(套內(nèi)面積)

第六條違約責(zé)任：

1、甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。

第七條糾紛處理方式：

雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機(jī)關(guān))訴訟解決。

守約方為維護(hù)自己的權(quán)益，向人民法院訴訟，所花費(fèi)的_____、誤工費(fèi)、交通費(fèi)，都由違約方承擔(dān)。

第八條合同的變更和解除：

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價(jià)款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

第九條。其它約定：

因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。

第十條附則

(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。

(六)合同簽訂地：________大酒店

特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔(dān)乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財(cái)物受損賠償?shù)热魏畏韶?zé)任。

甲方簽字(蓋章)：________________

乙方簽字(蓋章)：________________

________年________月________日

【第5篇】建筑施工工程承攬合同我一般

甲方：(發(fā)包方)________________

乙方：(承包方)________________

附：身份證復(fù)印件電話號碼

本著互相信任的原則，就甲方的工程達(dá)成以下協(xié)議。

第一條工程概況

1、裝修施工地點(diǎn)：___________________________________________

2、工期：________年________月________日至________年________月________日

本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用________元人民幣。

第二條材料供應(yīng)的約定

甲方提供的材料

1、乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

3、乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。

第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

1、乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2、工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收，甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。

第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：

1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。

2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

3、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

5、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。

7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。

8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。

第五條關(guān)于工程價(jià)款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：

工程款付款方式：

1、布管驗(yàn)收合格后支付工錢的________%，水電完工后支付________%，整體竣工驗(yàn)收合格后支付________%

2、乙方承包內(nèi)容：(可以選擇)

1)水電開槽、布線、穿線、埋槽

2)有水電施工過程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場整理裝袋)

3)水電施工的穿墻、打孔、切割

4)開關(guān)面板安裝

5)小五金、馬桶、的安裝

6)后期燈具的安裝

工程結(jié)算方式：

按實(shí)結(jié)算：總價(jià)結(jié)算：________元/平米(套內(nèi)面積)

第六條違約責(zé)任：

1、甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。

第七條糾紛處理方式：

雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機(jī)關(guān))訴訟解決。

守約方為維護(hù)自己的權(quán)益，向人民法院訴訟，所花費(fèi)的_____、誤工費(fèi)、交通費(fèi)，都由違約方承擔(dān)。

第八條合同的變更和解除：

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價(jià)款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

第九條。其它約定：

因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。

第十條附則

(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。

(六)合同簽訂地：________大酒店

特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔(dān)乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財(cái)物受損賠償?shù)热魏畏韶?zé)任。

甲方簽字(蓋章)：________________

乙方簽字(蓋章)：________________

【第6篇】建筑施工工程承攬合同

2023建筑施工工程承攬建設(shè)單位：________________(以下簡稱發(fā)包方)：

法定代表人：________________

地址：________________

開戶銀行：________________

帳號：________________

施工單位：________________(以下簡稱承包方)：

法定代表人：________________

地址：________________

開戶銀行：________________

帳號：________________

雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條工程名稱：________________

第二條工程地點(diǎn)：________________

第三條建筑面積：________________

第四條工程價(jià)款及付款方法：________________

第五條工程期限(開工、竣工時(shí)間)

第六條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

第七條承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)

第八條發(fā)包方義務(wù)：

1、開工前________天，發(fā)包方給承包方施工圖一式________份，并做到“三通一平”;辦好施工許可證。(發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)

2、按協(xié)議分工，開工前_________天發(fā)包方辦好材料供應(yīng)并交承包方簽認(rèn)。

3、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。

4、按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。

第九條承包方義務(wù)：

1、按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。

2、編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開工前________天交發(fā)包方一式________份。

3、按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。

4、竣工后________天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交發(fā)包方。

5、保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。

第十條其它約定：

1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承包方按照發(fā)包方客戶的要求完成安裝任務(wù)。

2、承包方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，發(fā)包方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：發(fā)包方對承包方的定作、指示或者選任均無過失。

3、承包方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)發(fā)包方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。

4、承包方得以發(fā)包方未支付報(bào)酬為由，對發(fā)包方的器械進(jìn)行留置。

5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向________市________區(qū)人民法院訴訟解決。

6、本合同一式兩份，發(fā)包方、承包方各一份，自雙方簽字(蓋章)后生效。

第十一條附表及其他具有合同效力的文件。

發(fā)包方：________________(蓋章)

簽約日期：________年________月________日

承包方：________________(蓋章)

簽約日期：________年________月________日